现在绝大多数商品房交房的时候，都会让业主交一年的物业费。张三就遇到了这种情况，交了钱，领了产权证。结果交房过程中，房产公司委托自己旗下的物业公司项目部统一办理交房手续，然后双方对交付房屋钥匙时是否先交物业费产生争议。
法外狂徒张三经历了太多，懂了些法律，书面通知房产公司要求办理房屋交接手续，该公司书面回复：“1.合同约定2016年8月1日为房屋交付期，但您一直没来收房。2.房屋交付由物业有限公司项目部统一办理。物业已多次电话催促您过来办理交房手续，但至今未来收房。3.请您在接到此回复后立即至物业项目部办理交房手续并缴纳2016年8月1日至2018年1月10日期间的物业管理费合计5909.2元，否则引起的一切责任由业主自行承担”。为此，双方交房未成。2019年1月4日，张三起诉至法院，要求房产公司支付逾期交房违约金。
法院法院经审理认为，合同约定交房时间为2016年8月1日，张三付清房款时间为2016年11月15日，根据合同补充协议第（十三）条“在交房时，如买受人自身原因未付清应付房款（含银行按揭尚未发放及贷款不足应付房款的），交房日期顺延，顺延至买受人付清全部房款之日起3天内”的约定，故法院确定房产公司交房时间应为2016年11月18日。
交房条件成就后，房产公司没有按合同第十一条约定向张三发书面通知，且张三请求交付时设定预交前期物业费作为交付房屋钥匙条件，致交房未成，房产公司应承担逾期交房的违约责任，逾期交房违约金应自交房次日即2016年11月19日起算。房产公司辩称办理了产权证即视为交房，与合同补充协议第（十四）条“出卖人交付约定商品房钥匙即为该商品房交付”约定不符，且抗辩张三应交前期物业费后才交房屋钥匙，商品房买卖合同中并无此项约定，故法院对上述辩称均不予采信。据此法院判决房产公司支付张三逾期交房违约金75260元。
房屋的交付一般包括开发商的通知收房、房屋相关资料的出示与交付、购房者的质量验收，签署书面确认文件、领取房屋钥匙等环节。除当事人另有约定的，房屋的转移占有，视为房屋的交付使用。交房是房屋损毁、灭失风险划分的标志，同时也是开发商承担保修责任，购房者缴纳物业费的时间点。实践中，基于开发商与物业公司或存在关联关系，开发商委托物业公司交房的情形较为常见，但物业公司交房时要求买受人预缴物业费用，方可领取钥匙，上述交房规则是否合法？这也是本案纠纷的争点所在。
购房人领取房屋钥匙时是否应当先行支付物业费？一般而言，开发商基于其与买受人签订的商品房销售合同，负有向买受人在一定期限内交付房屋的合同义务；但物业服务合同关系一般形成于业主方与物业公司之间。换言之，商品房销售合同与物业服务合同系两重法律关系，两者无必然交集，如商品房销售合同中对预缴物业费无特别约定，则买受人收房时无须先行缴纳物业费，开发商以此拒绝交房造成买受人迟延收房的，应由开发商承担逾期交房的违约责任。
此外，开发商须严格按照合同约定的方式、程序、期限进行交房。商品房预（销）售合同中一般约定，开发商需在交房前的一定期限内书面通知买受人，因此开发商按期交房，首先应当以书面形式及合同约定的送达方式向购房人告知，若开发商未完整履行合同约定的通知义务，买受人可相应延后或不收房。对于收房过程中，开发商要求先行支付销售合同未涉及的物业费、先行签署收房文件后验房等，此类情形违反合同约定的交房程序，买受人有权拒绝，由此产生逾期交房的违约责任由开发商承担。
