1.本案争议焦点为工程延误是否必然产生停窝工损失,关乎施工人诉讼主张停窝工损失的证明标准。本案中最高法院一锤定音,工期延误与工程停窝工之间并无必然的联系,案涉工程存在工期延误的事实不能推断出施工人海天公司存在停窝工事实的结论。且最高法院进一步明确,施工人诉讼主张及举证证明停窝工损失应特别注意二点:一是客观上存在停窝工事实。举证证明:与停窝工事实有关的签证或其他证据。二是程序上提过停窝工索赔。举证证明:双方曾就停窝工具体问题进行过磋商或施工人曾索赔过停窝工损失等事实。
工程延误是否必然产生停窝工损失
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 建设工程复杂性就在于在其长周期中的所产生的计划之外的变化而尤为集中。但是无论建设工程纠纷如何纷繁复杂,抓住其本质才...
- 在建筑市场,建设工程施工合同无效的情形比较常见,在建设工程施工合同无效的情况下,仍然存在工程质量瑕疵、工期延误、停...
- 建设工程结算相关法律汇总 一、《中华人民共和国建筑法(2019年修正)》 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合...
- 从第一次跟着指导老师办理建设工程案件的茫然无措,从第一次独立办案,将一个建设工程分包纠纷的案件,在当事人一审判决败...